公路工程延期申请书范文

1.工程延期报告怎样写

模板: 工程延期申请报告( 号) 承包单位: 合同号: 监理单位: 编 号: 致总监理工程师 先生: 我合同段 工程,因 原因,造成工程延误,申请延长工期,特此报告,请予审查批复。

附件: 1、延期事件发生的时间、原因及凭证;(公司内部原因) 2、延期时间及进度计划。 承包人: 日期: 驻地监理工程师意见: 签 字: 日期: 范文: 南车物流扫码无线AP 弱电工程项目 工期延长申请报告 中国南车有限公司: 由我方施工的南车物流扫码无线AP 弱电工程项目,设计总AP数为117点,原计划工期为2015年5月 22 日至2015年6月30日;我方于2015年5月22日正式开始施工,截止2015年6月23日,累计完成AP点数89个,尚未完成28个AP。

自我公司项目部于5月22日进驻车间及厂房并组织施工后,由于以下问题影响了我司对该工程的正常施工和进度计划: 1、转向架事业部入场停工因素的影响:(1)、我公司于2015年6月19日至6月23日相继4天和转向架事业部负责人进行进场沟通,在施工方无过失情况下因转向架负责人未就AP分布简图签字造成从6月19日期连续停工。(2)、停工的核心问题主要为两个部分。

一是转向架事业部要求重新走光纤主干网络由办公室网络室至大铁房车间。二是要求扩大大铁房车间AP的覆盖范围和AP点数。

2、主干网络设备的影响:因施工过程中发现多处原主干网络交换机设备有损坏并由我方判断并和网络中心沟通后进行了更换,导致其部分AP网点施工进度受影响。目前,还有部分AP网络交换机接入点无WLAN(广域网)上传正和信息中心沟通解决。

3、设备材料的变更因素:原转向架事业部绝大部分网线套管为PVC管,在其负责人强烈要求下改为镀锌管,极大的增加了工时(其车间监控和一期AP物流扫码系统套管均为PVC管)。 鉴于以上情况及对后期施工的综合考虑,我方也积极采取了相应措施,调整了原有施工方案能安装一处就立即安装一处,以尽可能加快该工程的施工进度。

但为了保证该工程的工程质量和施工安全,我方特向贵公司申请将该工程有效工期延长10天,将该工程竣工时间顺延至2015年7月10日。请贵公司领导予以批复。

非常感谢贵公司对我公司工作的支持。 致敬! 株洲鸿润达科贸有限公司项目部 2015年6月23日 扩展资料: 工程进度的推迟一般分为工程延误和工程延期,其责任和处理方法不同。

(1)工程延误。由于承包商自身的原因造成的工期延长,称之为工程延误。

由于工程延误所造成的一切损失由承包商自己承担,包括承包商在监理工程师的同意下采取加快工程进度的措施所增加的费用。 同时,由于工程延误所造成的工期延长,承包商还要向业主支付误期损失补偿费。

由于工期延误所延长的时间不属于合同工期的一部分。 (2)工程延期。

由于承包商以外的原因造成施工期的延长,称之为工程延期。经过监理工程师批准的延期,所延长的时间属于合同工期的一部分,即工程竣工的时间等于标书中规定的时间加上监理工程师批准的工期延期时间。

可能导致工期延期的原因有工程量增加,未按时间向承包商提供图样,恶劣的气候条件,业主的干扰和阻碍等。 判断工程延期的总原则就是除承包商自身以外的任何原因造成的工程延长或中断,工程中出现的工程延长是否为工程延期对承包商和业主都很重要。

因此应按照有关的合同条件,正确地区分工程延误与工程延期,合理的确定工程延期的时间。 参考链接:百度百科——工程延期。

2.项目延期申请书怎么写

申请报告内容不要太复杂,抬头是你要报告的部门,如当地国土局或建委或规委,具体看你们的土地开发进展到哪个阶段、是写给哪个单位。

报告内容先是简单描述一下你们项目的基本情况(包括项目名称、项目地点、项目规模、容积率等),及获得的开发建设批文(如规划意见书、建设用地规划许可证等),项目的进展情况,投资方的资金大体投入情况(写这个是让主管部门知道你们是投入了真金白银的,让他们对你们公司有信心)。

接下来写项目建设过程中遇到的困难,及导致项目延期的原因,针对这个困难你们所采取的对策措施(一定要写的主动些,让主管部门感觉到你们积极的态度),需要政府哪个部门的支持。在报告的最后再一次表达一下你们对项目的信心。报告内容大体就是这样,文本格式你就采用常用的申请报告格式即可。

3.工程延期申请单怎么填

工程延期申请说明

由于我单位施工的城西安置房C1-C6#楼工程,于 年 月 日开始施工,计划竣工时间为 年 月 日,总工期270日历天,该工程实际于 年 月 日开工,计划 年 月 日竣工验收,总工期270天,超过合同工期30天是以下原因造成:

1、因今年二、三月份雨水天气较多,导致基坑积水,挖机无法正常工作,为了保证施工质量和安全施工,机械台班停工半个月,同时接监理工程师通知,该段时间暂停施工,共延期15天。

2、因今年二、三月份雨水天气较多,导致工人无法正常施工,故因降雨无人施工共延期15天。,。。。。。。。。。

4.延期申请书范本

财产保全的财产保全延期申请书申请人:中山市****有限公司,住所:广东省中山市**镇**区**路**号。

法定代表人:***,总经理被申请人:**市****加工厂,住所:**市**区镇**区**路**号,法定代表人:***,厂长请求事项:请求人民法院依法延长对被申请人账号2144**6740**000**(户名:**市****加工厂,开户行:交通银行**市**分行**支行)的冻结等财产保全措施的期限。事实和理由申请人与被申请人因买卖合同纠纷一案,在诉讼中经申请人书面申请,人民法院依法裁定并对被申请人的账号采取了冻结等财产保全措施。

现经人民法院依法判决,被申请人仍未履行判决书确定的义务。为防止被申请人采取转移财产等妨害民事诉讼的措施,特申请贵院延长对被申请人财产保全措施的期限。

祈盼批准为谢!此致**市**区人民法院!申请人:中山市****有限公司年 月 日。

5.延期申请书范本

财产保全的财产保全延期申请书申请人:中山市****有限公司,住所:广东省中山市**镇**区**路**号。

法定代表人:***,总经理被申请人:**市****加工厂,住所:**市**区镇**区**路**号,法定代表人:***,厂长请求事项:请求人民法院依法延长对被申请人账号2144**6740**000**(户名:**市****加工厂,开户行:交通银行**市**分行**支行)的冻结等财产保全措施的期限。事实和理由申请人与被申请人因买卖合同纠纷一案,在诉讼中经申请人书面申请,人民法院依法裁定并对被申请人的账号采取了冻结等财产保全措施。

现经人民法院依法判决,被申请人仍未履行判决书确定的义务。为防止被申请人采取转移财产等妨害民事诉讼的措施,特申请贵院延长对被申请人财产保全措施的期限。

祈盼批准为谢!此致**市**区人民法院!申请人:中山市****有限公司年 月 日。

公路工程延期申请书范文

转载请注明出处华阅范文网 » 公路工程延期申请书范文

资讯

职称证申请书范文

阅读(3)

本文主要为您介绍职称证申请书范文,内容包括中级职称申请书怎么写,申请职称怎么写,职称考试申请书怎么写。最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>原发布者:ruihcc46240注:此表需打印注:此表需打印注:此表需打印篇二:开卷考试申请书

资讯

建设项目申请定位放线的范文

阅读(4)

本文主要为您介绍建设项目申请定位放线的范文,内容包括规划放线怎么办理需要什么资料,建设项目的选址意见申请报告怎么写,如何申请审批《建设项目选址意见书》。除国有土地使用权出让、转让地块以外,下列建设项目应申请《建设项目选址意见书

资讯

采购部购买材料备用金申请范文

阅读(3)

本文主要为您介绍采购部购买材料备用金申请范文,内容包括备用金的申请怎么写,部门备用金申请书该怎么写我要范文.谢谢,备用金申请书怎么写。公司领导:近一段时间以来,公司时常会购置一些办公用品,为了及时方便用品采购的资金支付,特申请备用金2

资讯

工会岗位补贴申请书范文

阅读(3)

本文主要为您介绍工会岗位补贴申请书范文,内容包括向工会申请补助申请书,工会干部津贴补助的申请报告怎么写,职工补助申请书范文。尊敬***教育工会的领导:您好!我叫***,最近听说单位正在给有困难的职工办理困难补助,结合本人的实际情况,考虑到单

资讯

商品房不动产申请书范文

阅读(3)

本文主要为您介绍商品房不动产申请书范文,内容包括不动产权证申请书怎么写,房屋抵押不动产登记申请书,房屋不动产申请怎么写。不动产权证申请书的相关问题是非常重要的。一般情况下,如果没有产权上的变化,原来的产权证依然是有效的,持证人也不

资讯

产假后不上班申请范文

阅读(4)

本文主要为您介绍产假后不上班申请范文,内容包括还没有上班产假申请怎么写,还没有上班产假申请怎么写,休完产假后,申请上班的报告怎么写。产假申请书范文一:休产假申请书(申请报告)尊敬的公司领导:本人已近临产(预产期是*年*月*日),属计划内合法生

资讯

大一入党申请书2017范文

阅读(3)

本文主要为您介绍大一入党申请书2017范文,内容包括大一新生入党申请书5000字左右,大学入党申请书例文,大一新生入党申请书2000字左右四篇。尊敬的党支部:我郑重地向党组织提出申请志愿要求加入中国共产党。我出生于二十世纪九十年代初,我是伴

资讯

河北经贸开题报告申请书范文

阅读(3)

本文主要为您介绍河北经贸开题报告申请书范文,内容包括开题报告范文,本科毕业论文设计开题报告申请书怎么写,毕业论文的开题报告范文怎么写。原发布者:在行传媒开题报告怎么写以及开题报告范文开题报告怎么写毕业论文的题目。题目是毕业论文

资讯

英文申请表及范文

阅读(3)

本文主要为您介绍英文申请表及范文,内容包括英语申请书,英语申请信范文80词,急需"英文申请信"范文。Dear Sir or Madam:My name is Ru Han Li, a student studying A-Level c

资讯

车间人员工资调整申请范文

阅读(4)

本文主要为您介绍车间人员工资调整申请范文,内容包括员工怎样写调整薪酬的申请书,如何写薪资调整申请书,员工怎样写调整薪酬的申请书。加工资申请书范文:尊敬的领导:您好!首先很感谢公司及领导给我锻炼的机会,让我学会了很多东西;从XXXX年到公司

资讯

安监局退风险抵押金申请书范文

阅读(4)

本文主要为您介绍安监局退风险抵押金申请书范文,内容包括安监局风险抵押金退款申请书范文,退保证金申请书要怎么写,押金退还申请书怎么写。XX县政府采购招投标交易中心:我公司于200X年XX月XX日参加XXX项目招投标,交纳保证金XXX元,开标后未中标

资讯

搅拌站发改委立项申请范文

阅读(2)

本文主要为您介绍搅拌站发改委立项申请范文,内容包括搅拌站发改委立项申请报告怎么写,商品混凝土搅拌站如何申请发改委批文,发改委立项申请怎么写。我没理解错的话 你应该想问去发改委立项的申请如何写 因为具体的立项文书由发改委专职人员

资讯

秩序员转正申请书范文

阅读(4)

本文主要为您介绍秩序员转正申请书范文,内容包括秩序维护员转正申请书,秩序维护员转正申请书,我在物业做秩序维护员一个月,现在要写申请转正书,哪位大哥大姐帮。秩序维护员转正申请书尊敬的各位公司领导:我叫YJBYS,于2012年2月16日进入公司,根

资讯

论文复检申请书范文

阅读(3)

本文主要为您介绍论文复检申请书范文,内容包括论文复检申请书要字数600+的怎么写从哪些方面写,论文答辩复核申请书怎么写,复检申请书怎么写。我也没写过,不过按照一般格式跟客套,这样写你看看行不行致**老师申请书尊敬的*老师:大学以来,您的**

资讯

职称证申请书范文

阅读(3)

本文主要为您介绍职称证申请书范文,内容包括中级职称申请书怎么写,申请职称怎么写,职称考试申请书怎么写。最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>原发布者:ruihcc46240注:此表需打印注:此表需打印注:此表需打印篇二:开卷考试申请书

资讯

建设项目申请定位放线的范文

阅读(4)

本文主要为您介绍建设项目申请定位放线的范文,内容包括规划放线怎么办理需要什么资料,建设项目的选址意见申请报告怎么写,如何申请审批《建设项目选址意见书》。除国有土地使用权出让、转让地块以外,下列建设项目应申请《建设项目选址意见书

资讯

采购部购买材料备用金申请范文

阅读(3)

本文主要为您介绍采购部购买材料备用金申请范文,内容包括备用金的申请怎么写,部门备用金申请书该怎么写我要范文.谢谢,备用金申请书怎么写。公司领导:近一段时间以来,公司时常会购置一些办公用品,为了及时方便用品采购的资金支付,特申请备用金2

资讯

工会岗位补贴申请书范文

阅读(3)

本文主要为您介绍工会岗位补贴申请书范文,内容包括向工会申请补助申请书,工会干部津贴补助的申请报告怎么写,职工补助申请书范文。尊敬***教育工会的领导:您好!我叫***,最近听说单位正在给有困难的职工办理困难补助,结合本人的实际情况,考虑到单

资讯

商品房不动产申请书范文

阅读(3)

本文主要为您介绍商品房不动产申请书范文,内容包括不动产权证申请书怎么写,房屋抵押不动产登记申请书,房屋不动产申请怎么写。不动产权证申请书的相关问题是非常重要的。一般情况下,如果没有产权上的变化,原来的产权证依然是有效的,持证人也不

资讯

产假后不上班申请范文

阅读(4)

本文主要为您介绍产假后不上班申请范文,内容包括还没有上班产假申请怎么写,还没有上班产假申请怎么写,休完产假后,申请上班的报告怎么写。产假申请书范文一:休产假申请书(申请报告)尊敬的公司领导:本人已近临产(预产期是*年*月*日),属计划内合法生

资讯

大一入党申请书2017范文

阅读(3)

本文主要为您介绍大一入党申请书2017范文,内容包括大一新生入党申请书5000字左右,大学入党申请书例文,大一新生入党申请书2000字左右四篇。尊敬的党支部:我郑重地向党组织提出申请志愿要求加入中国共产党。我出生于二十世纪九十年代初,我是伴

资讯

申请校验单位的申请文件范文

阅读(3)

本文主要为您介绍申请校验单位的申请文件范文,内容包括个体医疗机构申请校验单位的文件怎么写,调单位的申请书格式范文怎么写,医疗机构校验申请书(个体诊所)。原发布者:张丽单位申请书格式范文(精选多篇) 申请书的使用范围相当广,种类也很多。按

资讯

护士生病申请不上夜班范文

阅读(2)

本文主要为您介绍护士生病申请不上夜班范文,内容包括护士身体不好不上夜班申请书怎么写,护士身体不好不上夜班申请书怎么写,护士单独值夜班申请书。个人自查材料存在的问题: 学习不够。主要表现在: 自学意识不够强,没有“钉 子”精神。不善于

资讯

医生工作站申请书范文

阅读(2)

本文主要为您介绍医生工作站申请书范文,内容包括门诊医生工作站的介绍,门诊医生工作站、住院医生工作站具体有什么差别,门诊医生工作站的系统流程。1,职责不同:住院医生工作站主要为医生提供集住院病历书写、浏览、打印、医嘱管理、个人质控

资讯

疫情期间留观点工作人员入党申请书范文

阅读(2)

本文主要为您介绍疫情期间留观点工作人员入党申请书范文,内容包括最新入党申请书范文,疫情期间外出申请书怎么写,医院挂号员写入党申请书关于新冠疫情内容。入党申请书的基本内容和写法如下: (1)标题。一般写"入党申请书"或"入党申请"。 (2)称谓。申

资讯

办公室采购申请单范文

阅读(2)

本文主要为您介绍办公室采购申请单范文,内容包括采购申请单怎么写,购置申请书范文,采购申请怎么写。原发布者:李鹏亚购置物品申请书范文【篇一:办公用品申请报告范文】办公用品申请报告xx部门(或领导,你要向谁请示,抬头写谁):我部门同事因

资讯

主体结构验收申请范文

阅读(2)

本文主要为您介绍主体结构验收申请范文,内容包括主体验收报告怎么写,验收申请书怎么写,验收申请怎么写。项目建设依据简要说明项目建议书、可行性研究报告、初步设计等批准单位及批准文号,批准的建设规模和投资概算(包括批准调整概算),建设项目

资讯

退出自律委的申请书范文

阅读(2)

本文主要为您介绍退出自律委的申请书范文,内容包括2000字的退自律部申请急需,自律部退会申请书怎么写要求500字左右,我是刚进会几天的,由于,入自律委员会申请书。申请书尊敬的***学生会的各位领导: 我是***,能够进入学生会,本是各位主席对我的

资讯

评优评先申请书范文教师

阅读(2)

本文主要为您介绍评优评先申请书范文教师,内容包括评优评先申请书,优秀教师申请书,优秀教师申请书怎么写。评优评先申请书 尊敬的领导:你们好! 我叫XX,是机电工程系的一名学生,在过去的一年里我担任我班的纪检委员,在这一学期学习工作中,我学习

资讯

公司外出补贴申请书格式范文模板外出

阅读(2)

本文主要为您介绍公司外出补贴申请书格式范文模板外出,内容包括外出公务的补贴申请书,怎么写,出差补助申请怎么写,出差补助申请怎么写。关于提高出差补贴的申请尊敬的公司领导:我公司[2010]xx号文件规定,公司员工出差补助为每天100元(包括:住宿

资讯

退役申请范文

阅读(2)

本文主要为您介绍退役申请范文,内容包括部队退役申请书怎么写,士官想退伍怎么写申请书,退伍申请书。退役申请书 尊敬的领导、敬爱的党组织: 你们好! 我叫xx,现在在xx服役,x年x月我积极响应国家的号召,怀着非常激动的心情步入了火热的

资讯

公安机关公职律师申请书范文

阅读(2)

本文主要为您介绍公安机关公职律师申请书范文,内容包括如何申请公职律师,如何申请公职律师,事业单位人员能否申请公职律师。职律师执业证的申请和管理。符合条件的在编公务员,由本人提出申请,经所在单位同意,报经市司法局、市政府法制办公室审